大家在制定合同前，最好咨询专业人士的意见，以避免法律风险，合同的有效签署不仅体现了双方的信任，也彰显了专业的态度，下面是就职范文网小编为您分享的小工装合同7篇，感谢您的参阅。
小工装合同篇1
需方：
供方：
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的有关规定，按照公正平等、诚实信用原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致意见，特签订本合同。
一、产品名称及清单
二、合同总金额：壹拾柒万元贰仟捌佰贰拾肆元整(￥172824.00整)以实际供货为准，按实际金额结算(此价格为总包干价格，含损耗、运杂费、施工费及其它相关费用等)。
三、付款方式
收到订货合同后25天内货到现场安装，验收合格后一次性付全款。
四、交货方式及地点
1、交货日期：合同签订后 25 天内交货。
2、交货地点：南昌昌北国际机场
五、运输方式及费用的承担运费由供方承担。
六、验收标准与方式
1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书等证明文件。
2、供方按照需方要求，分品种提供样品交需方封存，收货时以封存样品核对验收。
七、服务承诺
1、全部货物送到需方验收后，供方应及时听取需方意见，如在使用过程中出现非人为的质量问题，由供方负责在24小时内，按破损数量、型号全部换新。
2、货物经需方验收入库，如发现有破损、气泡、变形等质量问题，由供方负责无条件更换。
3、质量保证期限：保修终身。
4、咨询服务：供方应满足甲需方提出该批物资的各类咨询。
5、供方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的`货物库存，以备需方补货。
八、违约责任
1、如果供方所供地毯质量检验不合格，供方应无条件退货、运走，如供方不按时清场，需方有权自行处理。
2、如供方未按需方计划的到货时间、材料规格、数量、质量送货到酒店工地，因此给需方造成损失的须赔偿总货款的10%作为违约金。
3、因供方原因，影响需方正常开业，一切责任由供方承担。
九、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，一方或双方均可依法向需方所在地人民法院起诉。
十、本合同一式肆份，签字盖章后生效，供方持贰份，需方持贰份。
需方： 供方：
法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
地址： 地址：
联系电话： 联系电话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
小工装合同篇2
发包方(简称甲方)：_______________
承包方(简称乙方)：_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。
4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____其中：
材 料 费：______，人工费：______
管 理 费：______，设计费：______
垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____其 他 费 用：______
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、关于材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定：
1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定：
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定：
1、工程款付款方式列下表：
付款时间
付款百分比
金额
对预算设计认可
签订合同之日
1000元，第二次付款时扣除
小工装合同篇3
订做方：______________________(甲方)
承揽方：______________________(乙方)
甲方委托乙方加工服装工装，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条、定做加工成品
______________________
第二条、原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.用乙方面辅料完成工作的，乙方必须依照合同规定选用面辅料，并接受甲方检验。
乙方隐瞒面辅料的缺陷或者使用不符合合同规定的面辅料而影响定做物的质量时，乙方有权要求重作，修理，减少价款或退货。
2.用甲方面辅料完成工作的，合同应当明确规定面辅料的消耗定额。甲方应按合同规定的数量、质量、规格提供面辅料。乙方对甲方提供的面辅料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的面辅料不得擅自更换，不得偷换面料，未经甲方允许不得转借、转送第三方使用。
第三条、技术资料、图纸提供办法及保密要求
a：甲方提供服装款式样衣，乙方须遵守以下条款
1.甲方提供服装款式、样衣或图样等技术资料;乙方应该妥善保管，不得转借，转让第三方使用。
2.乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;
3.未经甲方许可，乙方不得留存服装样品或者相关的技术资料。
b：甲方选中的乙方款式、样衣，乙方须遵守以下条款
1.未经甲方允许，乙方不得随意将甲方的商业信息(包括但不限于每款的数量、尺码、颜色、加工费用等)透漏给第三方。
2.未经甲方允许，乙方不得将甲方定制的款式转卖给第三方。
如乙方违反第四条中的任何条款，甲方有权拒付加工费用或者解除合作关系。
第四条、价款或酬金
1.价款或酬金按照双方的协商进行支付。
2.当月的价款或酬金于次月的________号统一结算。
第五条、验收标准和方法
1.按照乙方提供的工艺单或样品作为验收标准。
2.验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，由乙方负责修复或退换。
3.当事人双方对乙方的定做物质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第六条、交(提)货的时间和地点
1.交(提)货期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)货，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2.交(提)货日期的计算：乙方自备运输工具送交定做物的，甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定做物时承运部门签发戳记日期为准;自提定做物的，以乙方通知的提取日期为准，但乙方在发出提取定做物的通知中，必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的'方法计算。
第七条、包装及费用由乙方自行承担
第八条、运输办法及费用按甲乙双方的约定执行
第九条、其他
根据国家有关规定，经当事人双方约定，甲方可向乙方给付定金。乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还定金并赔偿甲方的损失。甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。
第十条乙方的违约责任
1、未按合同规定的质量交付定做物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。
2、交付定做物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。
3、未按合同规定包装定做物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定做物毁损，遗失的，由乙方赔偿损失。
4、逾期交付定做物，应当向定做方偿付违约金________万元;以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之_______偿付违约金。未经甲方同意，提前交付定做物，甲方有权拒收。
第十一条、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
甲方：________________________________乙方：________________________________
地址：_______________________________地址：_________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人:___________________________
联系人：_____________________________联系人:________________________________
联系方式：___________________________联系方式：____________________________
传真：_______________________________传真：_________________________________
签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日
小工装合同篇4
业主 (以下简称甲方)： 施工队(以下简称乙方)：
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
使用面积：
二、价格
清包工费：￥ 大写：
其中包括水电工、泥工、垃圾清运费、材料搬运费。
三、付款方式
1、隐蔽工程完成，付￥_____________元;
2、泥工完成，付￥_____________元;
3、工程竣工，付_￥____________元;
4、双方款项往来，均应出具收据
四、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。
因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥ 元/天。
五、施工
1、甲方须向乙方提供图纸整套,共___张;
2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
3、施工项目内容的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、泥工)须经甲方认可后方可进行下一步工序;
4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准(t30-1999)》中规定的内容进行验收。
六、材料
1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应验收甲方所购建材的质量和数量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失;
4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。
6、乙方提供的材料数量误差在5%--10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。
7、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性。
五、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件;
4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;
5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
六、工地现场管理
现场禁止使用明火;现场禁止吸烟;油漆材料必须和其他材料分开放置。
七、关于工程管理、项目变更的约定
1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。
八、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前2天通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。
九、争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
签 章： 签 章：
签约日期： 签约日期：
小工装合同篇5
合同编号：________
发 包 人： 承 包 人：
住 所： 住 所：
委托代理人： 营业执照号： 电 话： 委托代理人： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，结合家庭居室装饰装修工程施工特点，双方在协商一致基础上，就发包人家庭居室装修工程(以下简称工程)有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：______________________________________。
1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师姓名、单位、联系方式及监理工程师职责等通知承包人。
第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间水源、电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间关系;
4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室，负责做好施工现场保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内家具和陈设，保证居室内上、下水管道畅通;
5.4 保证施工现场整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。
第七条 材料提供
7.1 由发包人提供材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责工作而影响工期，工期顺延;因发包人提供材料、设备质量不合格而影响工程质量，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案,返工费用由承包人承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第九条 质量标准：
双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定标准，认证过程支出相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定标准，认证过程支出相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;
(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。
10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过项目，因外力引起损坏和其它单位提供设备，工程项目收费维修。
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下____方式支付工程款：
(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承包人支付増加项目后追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元.
(2)签定合同后首付工程款20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
（3）其他支付方式：
11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。
11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成经济损失。
12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失。
12.4 发包人未按期支付每次工程进度款(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条 合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成，按下列第________种方式解决：
(一)提交武汉市装饰协会或_______________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1程施工而产生垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条 其他约定事项：
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式________份，双方各执________份。
16.4 合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附件一：装饰施工内容报价单;
附件二：甲方提供材料、设备表;
附件三：甲方委托乙方购卖材料报价单;
附件四：工程项目变更单
附件五：工程质量验收单
附件六：工程结算单
附件七：工程保修单
承 包 人(盖章)： 发包人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字): 委托代理人(签字)：
年 月 日
小工装合同篇6
(简称甲方)
(简称乙方)
甲方将所承接综合楼、生活楼、35kv配电间、无功补偿装置室、车库及仓库、生活消防泵房程中的装修工程中的瓦工工作内容交乙方承包施工,为明确双方的建筑装饰﹑装修工程中的权利义务和违约责任,依照>﹑>和>的有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同.一﹑工程名称:华能繁峙上狼涧49.5mw风电场升压站装饰装修工程
二﹑承包内容:
1、综合楼：地砖：955m2;卫生间地砖：48.36m2;墙砖：300m2;踢脚线：291.28m
2、生活楼：地砖：730.65m2;卫生间地砖：54.24m2;墙砖：467m2;踢脚线：530.52m
3、35kv配电间：地砖：237.8m2;踢脚线：97.42m
4、无功补偿装置室：地砖：144.48m2;踢脚线：50.8m
5、车库及仓库：地砖：202m2;踢脚线：166.76m
6、生活消防泵房：地砖：55.1m2;墙砖：156m2
7、室外理石：
1、挡墙：47m2;
2、台阶理石：58.024m2;
3、门牌理石：65;
4、旗台理石：11m2
8、室内理石：○
1、踏步：61.56m2
2、平台：15.74m2○
3、脚线：6.645m2○
4、挡水：8.9米○
9、厕所墩台：5个;管井柱：20个;窗台板：69个
总工程量：
1、地砖：2325.7m2;
2、卫生间地砖：102.6m2;
3、墙砖：923m2
4、踢脚线：1136.78m
5、室外理石：47m2+58.024m2+11m2=116.024m2
6、门牌理石(钢挂)：65m2
7、室内理石：61.56m2+15.74m2=77.3m2
8、窗台板：69个;厕所墩台：5个;管井柱：20个
三﹑承包方式:单包工
四﹑承包工期:自20xx年9月15日至20xx年10月25日完工.
五﹑劳务费单价:
1、地砖：35元/m2;
2、墙砖：45元/m2;
3、室内理石：80元/m2;
4、门牌理石：150元/m2
5、室外理石：120元/m2
6、卫生间地砖：45元/m2
7、踢脚线：5元/米
8、窗台板：50元/个;厕所墩台：200元/个;管井柱：100元/个六﹑劳务费总价(暂定):1、地砖：2325.7m2×35元/m2=81399.5元;
2、卫生间地砖：102.6m2×45元/m2=4617.00元;
3、墙砖：923m2×45元/m2=41535元
4、踢脚线：1136.78m×5元/米=5683.9元
5、室外理石：116.024m2×120元/m2=13948.8元
6、门牌理石(钢挂)：65m2×150元/m2=9750.00元
7、室内理石：77.3m2×80元/m2=6184.00元
8、窗台板：69个×50元/个=3450元;
厕所墩台：5个×200元/个=1000.00元;
管井柱：20个×100元/个=20xx元
总计：1+2+3+4+5+6+7+8=169568.2元
七,工程结算:以乙方实际完成的收方量(或展开面积)为结算依据,单价不作任何调整,合同未含事宜,另行商议.
八,工程竣工验收后,结算乙方工程时扣5000元的保质金一年,余款全部付清。
九﹑甲方义务
1﹑提供工程施工图和乙方所需的.技术资料并向乙方进行技术交底﹑进行质量﹑安全﹑消防和社会治安方面的教育以及材料节约等事项.
2﹑应为乙方提供用电﹑用水等条件.
3﹑负责本工程的原材料组织﹑供应到施工现场,不能因缺材料造成乙方停工待料.
十﹑乙方义务
1﹑乙方对派出的操作人员必须认真审查,保证施工人员的形象﹑素质和技术水平.
2、乙方必须保证人员的相对稳定,不能随意变更技术和骨干人员,保证按期﹑按质﹑按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方统筹安排.
3﹑乙方人员必须按操作规程﹑验收规范﹑施工图纸及有关说明施工.
十一﹑违约责任
1﹑乙方未按合同时间造成工期延误或无故撤走工人对工期造成影响时,甲方除有权拒付未领的劳务费外并对甲方损失进行赔偿.
2﹑乙方施工人员擅自变更设计及甲方要求,又造成材料浪费应由乙方负责修复还原.
3﹑凡因乙方人员违反操作规程,造成人身伤亡事故,由乙方自行承担.
4﹑本着材料节约的原则,不得浪费材料，若被甲方发现故意滥用材料者,将处予材料价值三倍以上的罚款.注意成品保护,若有破坏成品﹑半成品行为的,将处予同等价值五倍以上的罚款,蓄意破坏者将追究刑事责任.
5﹑乙方人员不符合施工技术质量要求,甲方有权要求乙方撤换人员,若由乙方不合格人员造成的质量问题和工料损失由乙方赔偿.
十二﹑双方确认
1﹑施工用外墙脚架的搭﹑拆以及脚手架防护由甲方承担.
2﹑施工主电源﹑配电箱由甲方配备设置.
3﹑操作工人的自身防护(安全带﹑安全帽)由乙方自行承担.
4﹑施工用工具﹑机具设备﹑二次电源线由乙方负责.乙方负责材料从仓库转运到施工现场。
十三﹑合同的履行本合同在履行过程中若有未尽事宜,可由双方共同协商,协商不成时按照法律程序进行解决.
十四﹑本合同一式两份﹑甲﹑乙双方各执一份.
十五﹑本合同双方签字(或盖章)之日起有效,至工程竣工结算完毕后失效.
十六﹑合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,补充条款与正文有同等效应.补充条款:
十七、乙方承包单价包括向甲方交工验收的卫生清扫。
甲方:乙方:
代表:代表:
地址:地址:
电话:电话:
日期:日期:
小工装合同篇7
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《合同法》及有关法律法规的规定，甲方和乙方在平等协商的基础上，就乙方承包甲方装修装饰工程有关事宜，达成如下协议，以资共同信守：
一、 工程概况;
工程地址：厦门集美区灌口镇深青村4组
1、工程内容：现状为混凝土框架结构每层约800平方米共5层合计约4000平方米。要求砌18空心砖外墙贴10×20外墙瓷砖、内墙一遍泥土刷平后用力子粉刮白、半墙1米高贴瓷砖、地板白水泥加绿石子水磨、楼梯共3部不锈钢扶手台阶铺水磨花岗石、水电卫生间安图纸要求、窗户用铝合金窗第一层外加不锈钢防护网。
2、工程承包方式：包工包料。
3、工程期限为200天，自20____年2月至20____年9月16日。如遇到停水停电台风等不可抗拒因素，工程期顺延。
二、 工程预算总造价为人民币壹佰捌拾万元。
1、工程结算以实际工程量乘以报价单价为准，单价450元/平方米，工程量以顶层屋顶板面面积乘以5层。
2、工程项目如需增减，相同项目的.以原有单价为准，不同项目的以洽商签订为准。
三、 付款方式：合同签订时甲方付给乙方工程总造价10%款项，工程进度到刮白后，甲方再付乙方工程总造价70%，完成全部工程后三个月内付清全部余额。
四、 双方责任
甲方负责提供装修装饰工程的申请登记批准及相关手续，负责腾空施工场地，提供水电及材料堆放场地并按协议按时支付工程款;乙方负责按设计图纸施工，确保工程质量和进度。若因质量问题而造成返工，费用由乙方负责;若甲方要求而增加或更改而造成的费用由甲方负责，并按合同付款要求按时按比例以付费用。
五、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、 补充条款：未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
小工装合同7篇相关文章：
